16 ORG-0001 Marktgemeinde Furth bei Göttweig Obere Landstraße 65 Furth bei Göttweig 3511 AT123 AUT ATU16281501 kpp consulting gmbh Florian Gattringer +43 664 88920922 848106_Furth_AT3511@kpp.at ORG-0002 Landesverwaltungsgericht Niederösterreich Rennbahnstraße 29 St. Pölten 3109 AT123 AUT 9110022398113 +43 2742 90590 post@lvwg.noel.gv.at 2.3 eforms-sdk-1.13 fa274a71-b76a-4a69-b168-87db6a60a819 61d3d68b-f31c-4dcb-be3c-367cb98b0bac 2026-01-20+01:00 16:38:52+01:00 01 2026-01-24+01:00 32014L0024 cn-standard DEU la gen-pub ORG-0001 CrossBorderLaw Richtlinie 2014/24/EU epo-procurement-document open true Da die bisherige Auftragnehmerin nach der Fertigstellung von Teilen der beauftragten der Leistung aufgrund von Umständen, die für den Auftraggeber nicht vorhersehbar und nicht seinem Verhalten zuzuschreiben sind, vom Vertrag zurücktreten musste und die hiermit neu ausgeschriebenen Leistungen auf dem kritischen Weg des Bauzeitplans liegen, müssen diese Leistungen so schnell wie möglich durch eine neue Auftragnehmerin weitergeführt werden. Um eine noch größere Bauverzögerung und die daraus resultierenden Mehrkosten für den Auftraggeber möglichst gering zu halten, wird die Angebotsfrist gemäß § 74 Z 1 BVergG 2018 verkürzt. Um- und Zubau VS Furth - 2610 Heizungs-, Klima- und Sanitärinstallationen Im Rahmen der Ortskernaktivierung Furth MIT Göttweig wird die Volksschule Furth bei Göttweig modernisiert und erweitert. Die öffentliche Bücherei wird in das Schulgebäude integriert. Die bestehenden Gebäudeteile Alte Volksschule, Meierhoftrakt und 80´er Jahre Zubau werden modernisiert. Das Alte Rathaus wird in die Volksschule integriert, umgewidmet und auch modernisiert. Gebäudeteile der Alten Volksschule und des 80´er Jahre Zubaus werden zugunsten eines neuen Zubaus (Spange) abgebrochen. Der neue Zubau erschließt die bestehenden Gebäudeteile und erweitert den Schulbau Richtung Schulhof und Meierhof. Der angrenzende Schuppen wird zum Kulturstadel umgebaut und in den Schulbau integriert. Die Gestaltung des Schulhofs wird geringfügig angepasst. Der Kirchenplatz wird neugestaltet. Im Verlauf des gegenständlichen Bauvorhabens ist die bisherige Auftragnehmerin der ausgeschriebenen Leistungen nach Erbringung eines Teils der beauftragten Arbeiten insolvent geworden. Um die verbleibenden Arbeiten abzuschließen, werden hiermit die Leistungen „2610 Heizungs-, Klima- und Sanitärinstallationen“ ausgeschrieben. works 45210000 Kirchengasse 51 Furth bei Göttweig 3511 AT123 AUT LOT-0001 no-eu-funds FiscalDocID 848106_521001_020233_2610 non-restricted-document https://www.ausschreibung.at/ epo-procurement-document none no allowed not-allowed https://www.ausschreibung.at/ 5 ORG-0001 ORG-0002 DEU true true required true 2026-02-09+01:00 10:00:00+01:00 false none none Heizungs-, Klima- und Sanitärinstallationen Heizungs-, Klima- und Sanitärinstallationen works 45210000 Kirchengasse 51 Furth bei Göttweig 3511 AT123 AUT 2026-03-09+01:00 2026-10-16+02:00